2020年二级建造师《工程法规》章节考点最新模拟试题8：建设工程质量法律制度
一、单项选择题
【例题·单选题】工程建设国家标准可分为( )和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程建设标准的分类。工程建设国家标准可分为强制性标准和推荐性标准。
【例题·单选题】关于团体标准的说法，正确的是( )。
A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求
C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定
D.团体标准对本团体成员强制通用
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程建设团体标准的内容。选项A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准;选项B错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求;选项D错误，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。
【例题·单选题】关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是( )。
A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称
B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开
C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度
D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程建设企业标准的内容。选项A错误，企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称;选项B错误，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标;选项D错误，国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。
【例题·单选题】工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准( )。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程建设行业标准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。
【例题·单选题】由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于( )。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程建设行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定。
【例题·单选题】设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当( )。
A.征求监理单位的意见
B.注明生产厂供应商
C.征求施工企业的意见
D.注明规格、型号、性能等技术指标
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
【例题·单选题】关于工程建设强制性标准的说法，正确的是( )。
A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制
C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文;选项B，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报;选项D，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。
【例题·单选题】关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是( )。
A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力
B.定额不属于工程建设标准范围
C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任
D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，如果双方把推荐性条款引入合同，就具有法律约束力;选项B，定额应当属于工程建设标准;选项D，只要违反工程建设强制性标准，无论是否造成严重后果，都属于违法行为。
【例题·单选题】关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是( )。
A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督
C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准的实施的规定。选项B应为施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;选项C主体应为工程质量监督机构;选项D为安全监督管理机构应对工程建设施工阶段执行安全强制性标准的情况实施监督。
【例题·单选题】工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是( )。
A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作
B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式
C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。如果涉及到安全事故，工程事故报告一定要包含是否符合工程建设强制性标准的意见，选项C表述错误。
【例题·单选题】关于工程建设国家标准的说法，正确的是( )。
A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
C.工程建设强制性标准包括地方标准
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程建设国家标准。选项A，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。选项B，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。选项C，国家标准分为强制性标准、推荐性标准行业标准、地方标准是推荐性标准。选项D，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
【例题·单选题】根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受( )的质量管理。
A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是总分包单位的质量责任。总分包的由总包单位对质量问题负总责，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
【例题·单选题】根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为( )。
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。选项D属于监理单位工作的依据。
【例题·单选题】施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当( )。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.及时向建设单位或监理单位提出意见和建议
C.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工
D.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题。
【例题·单选题】根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。
A.20%
B.25%
C.40%
D.30%
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
【例题·单选题】关于工程质量检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构
B.检测机构不得与建设单位有隶属关系
C.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
D.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项A错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构;选项B错误，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系;选项D错误，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。
【例题·单选题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由( )复检。
A.双方共同认可的检测机构
B.原检测机构
C.上级检测机构
D.建设行政主管部门
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
【例题·单选题】根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是( )。
A.吊销资质证书
B.责令改正，处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
【例题·单选题】根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及( )的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改善工程内部观感
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程局部使用功能
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。
【例题·单选题】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当( )。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格、型号、性能等技术指标
C.注明生产厂、供应商
D.征求施工企业的意见
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
【例题·单选题】必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是( )。
A.工程控制网测量复核
B.分项工程质量验收
C.下一道工序施工
D.建设工程竣工验收
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
【例题·单选题】关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是( )。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系
D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
【例题·单选题】监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是( )。
A.费用由施工企业承担
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约
D.施工企业可主张合理利润
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是施工质量检验和返修的规定。在题干描述的情况下，此部分费用应当为业主方承担，对施工企业可主张合理利润。
【例题·单选题】建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。
A.3
B.6
C.12
D.24
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是政府部门工程质量监督管理的相关规定。建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是24小时内。
【例题·单选题】关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是( )。
A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请
B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证
C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成
D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是建设工程竣工规划验收。选项A错误，建设工程竣工后,建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。选项C错误，建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。选项D错误，《城乡规划法》还规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。
【例题·单选题】根据《建设工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是( )。
A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加
B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收
C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加
D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是建筑工程节能验收。选项A，节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持。选项C，节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。选项D，参加验收各方主体验收意见不一致的，应重新组织建筑节能工程验收。
【例题·单选题】关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是( )。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查
D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是竣工结算。D选项正确描述应当为：政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由同级财政部门审查。
【例题·单选题】施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。
A.20
B.30
C.60
D.45
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是工程竣工结算。工程结算价2000～5000万，应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天内核对(审查)完毕并提出审查意见。
【例题·单选题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A，选项C，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任;第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。
【例题·单选题】关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是( )。
A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任
C.施工企业的保修责任可以全部免除
D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
【例题·单选题】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.5
B.15
C.10
D.30
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是竣工验收报告备案的规定。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
【例题·单选题】工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起( )天内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5
B.10
C.15
D.30
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是竣工验收报告备案的规定。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5天内，向备案机关提交工程质量监督报告。
【例题·单选题】根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后( )内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是施工单位应提交的档案材料。根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
【例题·单选题】根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是( )。
A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔
B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用
C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任
D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是建设工程质量保证金。选项B错误，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。选项C错误，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。选项D错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
【例题·单选题】关于建设工程质量保证金的说法，正确的是( )。
A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金
B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%
C.承包人不得以银行保函替代预留保证金
D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是建设工程质量保证金。选项B错误，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%;选项C错误，推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金;选项D错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
二、多项选择题
【例题·多选题】国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经国家标准的有关主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。凡属( )情况的国家标准，应当进行局部修订。
A.国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用
B.国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触
C.需要对现行的国家标准做局部补充规定
D.国家标准的部分规定与某些行业标准不一致时
E.国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益和环境效益
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查的是工程建设标准的分类。当出现下列情形之一，国家标准应当进行局部修订：已制约了科学技术新成果的推广;经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益;有明显缺陷或与相关的国家标准抵触;需要对现行的国家标准做局部补充规定。
【例题·多选题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有( )。
A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定
B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定
E.工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。强制性标准监督检查的内容包括：(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
【例题·多选题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有( )。
A.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责
B.施工总承包单位对其采购的材料质量负责
C.施工总承包单位对施工质量负责
D.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
E.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
『正确答案』BCDE
『答案解析』本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的责任。选项A表述错误，施工图设计文件是设计单位的成果，应当由设计单位来负责。
【例题·多选题】施工企业保证工程质量的最基本要求包括( )。
A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
『正确答案』BE
『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。选项A是建设单位的要求，选项C并非基本要求，选项D教材未提及。
【例题·多选题】施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照( )进行，不合格的不得使用。
A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
『正确答案』ACE
『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。建筑材料、建筑构配件有三个检验标准：设计要求、施工技术标准、合同的约定。
【例题·多选题】施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知( )。
A.建设单位
B.工程监理单位
C.勘察、设计单位
D.工程质量监督机构
E.安全生产监督部门
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查的是施工质量检验和返修的规定。隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构。
【例题·多选题】《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有( )。
A.在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.施工单位不得转包工程
C.施工单位不得分包工程
D.不得指定材料、设备的生产厂、供应商
E.不得指定检测单位
『正确答案』AB
『答案解析』本题考查的是违法行为应承担的法律责任。选项C在满足一定条件下可以分包，但绝对不能转包;选项D是设计单位的职责。
【例题·多选题】建设单位的质量责任和义务有( )。
A.向施工单位提供有关原始资料
B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标
C.依法进行设备、材料等的采购招标
D.按照图纸和施工技术标准进行施工
E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项D是施工单位的质量责任和义务。
【例题·多选题】下述行为中，由工程建设单位承担相应的行政责任的有( )。
A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方以低于成本的报价竞标
D.施工图设计文件未经审查，擅自施工
E.未对钢材和商品混凝土进行检验
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项E属于施工单位的过错。
【例题·多选题】根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商
『正确答案』ACE
『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
【例题·多选题】下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。选项C应该为已完成建设工程设计和合同约定的各项内容，而不是主要内容。
【例题·多选题】根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有( )。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程质量保证资料
E.中标通知书及施工承包合同
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查的是施工单位应提交的档案材料。施工单位一般应当提交的档案资料是：(1)工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。
【例题·多选题】建设工程竣工结算分为( )。
A.分部工程竣工结算
B.分项工程竣工结算
C.单项工程竣工结算
D.单位工程竣工结算
E.项目竣工总结算
『正确答案』CDE
『答案解析』本题考查的是竣工结算。建设工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算、项目竣工总结算。
【例题·多选题】房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
『正确答案』BD
『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。工程质量保修书包括如下内容：(1)质量保修范围;(2)质量保修期限;(3)质量保修责任。选项E是主体信息，不属于权利义务的内容。
【例题·多选题】建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。
A.有防水要求的卫生间发生渗漏
B.基础底板断裂
C.电气管线不通路
D.给水管道接口漏水
E.主体结构明显倾斜
『正确答案』BE
『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。未经竣工验收擅自使用的，施工单位不再承担质量责任，但地基基础和主体结构除外。也就是说，无论经没经过竣工验收，施工单位均应对地基基础和主体结构承担责任。
【例题·多选题】在正常使用条件下，关于建设工程质量法定最低保修期限的说法，正确的有( )。
A.屋面防水工程为5年
B.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期
C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
D.装修工程为5年
E.给排水管道为2年
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
【例题·多选题】根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有( )。
A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年
B.缺陷责任期的期限由法律直接规定
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
『正确答案』ACDE
『答案解析』本题考查的是建设工程质量保证金。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。所选项A正确，选项B错误。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，选项C正确。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。所以选项D和E正确。
二级建造师
课程资料包领取