2016年中级经济师建筑专业备考资料：索赔的分类

2016年中级经济师建筑专业备考资料：索赔的分类

索赔是在工程承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行或未完全履行合同所规定的义务，或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

（1）按索赔主体分类。按索赔主体不同，索赔可分为承包人索赔和发包人（业主）索赔。

承包人索赔是指由于发包人或其他方面的原因，致使承包人在项目施工中付出了额外的费用所造成的损失，承包商通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼和仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失或延长工期。承包人索赔常见的原因包括工程延误、加速施工、工程变更、不可预见的不利条件、合同终止和不可抗力等。

发包人索赔是指由于承包人不履行或不完全履行合同约定的义务，或者由于承包人的行为使业主受到损失时，业主可以向承包商提出索赔。发包人索赔的原因包括拖延竣工期限、施工缺陷、承包人放弃工程或合理地终止工程等。

在工程实践中，由于索赔大都是由承包人向发包人提出的，故若不做特别说明，索赔一般情况下是指承包人索赔。

（2）按索赔目的分类。按索赔目的不同，索赔可分为工期索赔和费用索赔。工期索赔是指承包人依据合同约定，对于非因自身原因导致的工期延误向发包人提出工期顺延的要求。费用索赔是指承包人（或发包人）提出索赔以经济损失的补偿为目的，若获得批准，将会引起合同价款的调整。

对于不同原因引起的索赔事件，索赔结果可能是不同的。在有的情形下，工期和费用（含利润）可以同时得到合理补偿。但在其他情形下，工期索赔和费用索赔不一定能同时成立。例如，承包人因工程延误提出的索赔包括两种情况：一是工期的延误纯属业主和工程师方面的原因造成的，这时不仅应给承包商适当延长工期的权利，还应给予相应的费用补偿；二是工期的延误属于客观原因造成的（常见的有因异常恶劣气候条件或不可抗力导致的工期延误），承包人得到的补偿往往只有工期顺延，而得不到费用和利润的补偿。此外，若有些延误并不影响关键路线施工，承包人也得不到延长工期的补偿。

【编辑推荐】:

中级经济师培训：https://www.thea.cn/wx1910/

经济师培训：https://kaoshi.china.com/jjs/wangxiao/

经济师网校排名：https://www.thea.cn/wx1910/